Исковое заявление на взыскание пени с подрядчика

Скачать этот файл (iskovoe_zayavlenie_na_vzyskanie_peni_s_podryadchika.doc)Скачать[Бланк искового заявления на взыскание пени с подрядчика]29 Кб

                       В Арбитражный суд _____________________________

                       Истец: ________________________________________

                       _______________________________________________

                     (наименование, место нахождения, если истцом является гражданин,

его место жительства, дата и место рождения, место работы или

дата и место гос. регистрации в качестве предпринимателя)

 

                       Ответчик: _____________________________________

                       _______________________________________________

                          (наименование, место нахождения или место жительства)

 

                       Цена иска: _______________________________ руб.

 

 

                          ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

 

     В  соответствии  с  договором  подряда  от "__"__________ ____ г.

No. ________, заключенным между истцом и ответчиком, ответчик выполнил

____________________________________________________________________ и

      (перечень работ, выполненных в соответствии с договором)

 

сдал объект _________________________________________________________.

     В процессе эксплуатации объекта были  выявлены следующие дефекты:

_____________________________________________________________________.

"___"_____________ ____ г.  был  составлен  двусторонний акт,  который

подписали   наш   представитель  и представитель  ответчика.   В  акте

отмечалось,  что  обнаруженные  дефекты  явились  следствием нарушения

_____________________________________________________________________.

В акте было указано, что допущенные дефекты будут устранены ответчиком

до __________________. Однако фактически работы по устранению дефектов

были выполнены только _________________, т.е. с просрочкой на _______.

Нашу претензию от "__"________ ____ г.  No. _____ ответчик оставил без

ответа.  Пунктом  _____  договора  предусмотрено,  что в таких случаях

виновная  сторона  должна  уплатить  второй стороне по договору пени в

размере __________ за каждый день просрочки.

     Учитывая   изложенное   выше,   на   основании   ст.ст. 330,  331

Гражданского кодекса РФ, а также ст.ст. 125, 126 АПК РФ,

 

                               ПРОШУ:

 

1. Взыскать с ответчика - __________________________ пени в сумме

________________ руб. и расходы по госпошлине в сумме __________ руб.,

всего в сумме ________________________________ руб.

 

Приложение:

     1. Копия договора от "__"__________ ____ г. No. ______________.

     2. Копия акта об обнаруженных дефектах от "__"_________ ____ г.

     3. Копия претензии от "__"__________ ____ г. No. _____________.

     4. Уведомление об отправке копии искового заявления ответчику.

     5. Документ об уплате госпошлины.

     6. Копия свидетельства о государственной регистрации истца.

     7.  Копия доверенности или иного документа, подтверждающего право

на подписание иска.

 

Руководитель (представитель)                              ________________

                                                                                     (подпись)

"__"______________ ____ г.